litceysel.ru
добавить свой файл
1
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________



г. Москва «____»_________ 2010г.


______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Освоенная Земля», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Карпенко Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:


1. Предмет Договора

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение и согласование топографической съемки масштаба 1:500 по адресу: ________________________________ _____________________________________________________ (согласно ситуационного плана, предоставленного Заказчиком);

1.2. Подрядчик передает Заказчику исключительное право на использование документации, подготовленной им в результате выполнения работ по Договору.

1.3. Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Заказчиком Техническое задание, которое с даты передачи его Подрядчику будет являться неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).


2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором работ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора.

2.3.2. В сроки, предусмотренные Договором, выполнить работы по нему и сдать их результаты Заказчику.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в результаты работ по Договору, если они не противоречат условиям Договора.


В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению Договора.

2.3.5. За собственный счет в течение 15-ти (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты результатов работ, выполненных Подрядчиком по Договору, или их несоответствия условиям Договора, устранять недоделки и дополнять результаты работ по Договору.


3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых по данному Договору, устанавливается в Смете на инженерно-геодезические работы (Приложение № 2 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 3 к Договору).

Цена работ по данному Договору является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями Договора.

3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В течение 5-ти дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик производит первый авансовый платеж в размере 30 % (Тридцать процентов) от цены, указанной в Смете на инженерно-геодезические работы (Приложение № 2 к Договору).

3.2.2. Заказчик производит второй авансовый платеж в размере 40% (Сорок процентов) от цены, указанной в Смете на инженерно-геодезические работы (Приложение № 2 к Договору) в течении 3-х дней с момента передачи Заказчику материалов выполненной топографической съемки, в соответствии с пунктом №1 Календарного плана (Приложение № 3 к Договору).

3.2.3. Заказчик производит окончательную оплату работ, выполненных Подрядчиком по данному Договору, не позднее 10-ти (Десяти) дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ.


3.3. В цену Договора не включаются суммы платежей (пошлин, сборов и т.п.), установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области и (или) соответствующими (согласующими и/или выдающими разрешения) органами и организациями, связанных с получением согласований и/или разрешений в рамках выполнения работ по Договору.

3.4. Договорная цена работ, выполняемых по Договору, подлежит корректировке в случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).


4. Сроки, порядок сдачи и приемки

4.1. Сдача результатов работ, выполненных Подрядчиком по Договору, осуществляется в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору).

4.2. Готовность результатов работ, выполненных Подрядчиком по Договору, подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. В сроки, установленные в Договоре для сдачи работ Заказчику, Подрядчик передает Заказчику по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением результатов выполненных Подрядчиком по Договору работ (по одному экземпляру в форме, предусмотренной в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору). Дата подписания накладной Заказчиком является датой сдачи Заказчиком Подрядчику результатов работ по Договору для приемки и подтверждает получение Заказчиком результатов работ, выполненных Подрядчиком по данному Договору.

4.2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента получения результатов работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ, который отсылается заказным письмом с уведомлением о вручении или передается уполномоченному представителю Подрядчика под роспись. При этом датой направления мотивированного отказа является дата отсылки мотивированного отказа заказным письмом с уведомлением о вручении или дата получения мотивированного отказа уполномоченным представителем Подрядчика.


По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в течение 3-х (Трех) банковских дней с даты подписании акта сдачи-приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие результатов работ, выполненных Подрядчиком по Договору, требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, СНиП, ТСН, рекомендациям и замечаниям соответствующих экспертных органов, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре и Приложениях к нему.

4.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 7-ми (Семи) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Если в процессе проведения работ по Договору выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их немедленно, поставив об этом в известность Заказчика.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.4. В случае досрочного прекращения работ по Договору в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3. Договора Заказчик в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Договора, обязан принять от Подрядчика по акту результаты работ, выполненных Подрядчиком по Договору по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей.


5. Ответственность Сторон, урегулирование споров

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.


5.2. Стороны устанавливают между собой доарбитражный претензионный порядок урегулирования споров по Договору. При этом претензии рассматриваются и ответы на них отправляются в течение 7-ми (Семи) календарных дней с момента их направления Стороне, к которой они предъявлены. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в двухнедельный срок со дня направления претензии, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде Московской области.


6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия неиндивидуального характера государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с ранее согласованным в Договоре порядком.

6.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств и в пятидневный срок предоставить доказательства, выданные компетентными органами о фактах наступления указанных обстоятельств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено и своевременно не будут представлены указанные доказательства, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.


6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х (Три) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления.


7. Изменение условий Договора и прекращение его действия

7.1. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством РФ и Договором.

7.2. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в пятидневный срок со дня их получения стороной, к которой они направлены, и имеют юридическую силу только в том случае, если они письменно оформлены в виде Дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

7.3. При наличии оснований для одностороннего расторжения Договора, предусмотренных гражданским законодательством РФ и Договором, Сторона-инициатор расторжения Договора обязана направить другой Стороне уведомление о намерении расторгнуть Договор (отказаться от своих обязательств по Договору) не менее чем за 7 (Семь) дней до даты его расторжения. При этом в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику до прекращения действия Договора работы, выполненные до принятия решения о расторжении Договора, а Подрядчик в те же сроки передает результат этих работ Заказчику.


7.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не определены в Договоре, или изменение предусмотренных Договором обязательств, должны быть письменно подтверждены Сторонами путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.


8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.


9. Прочие условия


9.1.
Заказчик вправе использовать документацию, созданную по Договору, по собственному усмотрению, не связанному способом, сроком и территорией, установленными в Договоре, в том числе передавать ее и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам без согласия Подрядчика.

9.2. Стоимость дополнительных экземпляров документации, выдаваемых Подрядчиком по просьбе Заказчика сверх указанного в пункте 4.2.1. количества оплачивается Заказчиком дополнительно.

9.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

9.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Смета на инженерно-геодезические работы;

- Приложение № 3 - Календарный план.

9.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.


10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик

ООО «Освоенная Земля»

Юр. адрес: 107143 г. Москва, Открытое шоссе д. 17 корп. 1


Тел: 89091699888


ИНН 7718578658

КПП 771801001

Р/с 40702810500000012071

В ОАО АКБ «ИнтрастБанк» г. Москвы

К/с 30101810600000000154


БИК 044579154

Лицензия: МОГ-03529Г
Лицензия: МОГ-03530К


_____________________________

(Карпенко Ю. Н.)

«____ » _____________________ 2010 г.



Заказчик









Заказчик ____________________


Подрядчик_______________________________