litceysel.ru
добавить свой файл
1
Типовой Государственный контракт на выполнение НИР заключаемый с единственным поставщиком в рамках ФЦП



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение научно-исследовательской работы


г. Москва «___»____________ 2011 г.


Федеральное агентство воздушного транспорта, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Нерадько Александра Васильевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1950-р, с одной стороны, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого заместителя генерального конструктора - заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Созинова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2011 № 2, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем.


I. Предмет Государственного контракта


1. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу (далее - НИР) по теме: «__________________________________________________________________________» и своевременно сдать Заказчику результаты выполнения НИР в соответствии с условиями Государственного контракта, а Заказчик обязуется принять результаты НИР и оплатить выполненную надлежащим образом научно-исследовательскую работу.

2. Основанием для заключения Государственного контракта являются:

Пункт 17, часть 2, статья 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


П. Условия Государственного контракта

3. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы (далее - ТЗ) (Приложение № 1 к настоящему Государственному контракту).


Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются Календарным планом выполнения научно-исследовательской работы (Приложение №2 к настоящему Государственному контракту).

Разработанная согласно Государственному контракту научно-техническая документация, представленная в отчете, должна:

Соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 7.32-2001;

Отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное при необходимости экспериментальными данными и теоретическими расчетами;

содержать все изменения, внесенные при доработке и сдаче результатов;

передаваться Заказчику в подлинниках на бумажном и электронном носителях.


III. Права и обязанности Сторон


5. Исполнитель вправе:

а) привлекать с письменного согласия Заказчика на договорной основе к выполнению Государственного контракта соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество и своевременность выполненной ими работы, как за свои собственные.

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;

в) приостановить выполнение НИР в случае, если Заказчик не производил оплату более двух месяцев за выполненные и принятые этапы НИР.

6. Исполнитель обязан:

а) обеспечить регистрацию НИР в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.11.1997 № 125 «Об утверждении положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»;

б) выполнить НИР в соответствии с ТЗ и представить результаты НИР Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом;

в) по результатам выполнения НИР составить и сдать Заказчику заключительный отчет и отчетные материалы в соответствии с ТЗ (Приложение №1 к настоящему Государственному контракту) и календарным планом (Приложение №2 к настоящему Государственному контракту);


г) представлять Заказчику копии договоров с соисполнителями (в случае их заключения), а также по требованию Заказчика другие документы, относящиеся к предмету Государственного контракта;

д) проинформировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы в 10-дневный срок с соответствующими обоснованиями и при необходимости приостановить работу;

е) уведомлять Заказчика в месячный срок с даты уведомления Исполнителя Государственного контракта автором(ами) полученного результата о каждом полученном при выполнении настоящего Государственного контракта результате НИР, способном к правовой охране в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и способа правовой охраны;

ж) осуществить мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом VII Государственного контракта;

з) предусмотреть в составе цены Государственного контракта расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также расходы, понесенные Исполнителем, в связи с привлечением к выполнению Государственного контракта соисполнителей;

и) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет выполняемых работ, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово - хозяйственной деятельности»;

к) своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Государственном контракте и приложениях к нему;


л) представить документы во Всероссийский научно-технический центр в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

м) обеспечить передачу Заказчику полученных при реализации настоящего Государственного контракта результатов, свободных от прав третьих лиц.

7. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков и неустойки в соответствии с разделом IX Государственного контракта.

8. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить надлежаще выполненные работы в соответствии с Государственным контрактом из средств федерального бюджета;

б) при условии закрепления за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения НИР, сообщить Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении этого результата решение о правообладателе и о способе правовой охраны с учетом положений раздела VII Государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, в 10-дневный срок со дня уведомления Исполнителем рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР либо принять решение о ее прекращении;

г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию, касающуюся предмета Государственного контракта.


IV. Сроки выполнения НИР


9. Срок исполнения научно-исследовательской работы по настоящему государственному контракту устанавливается _______________ 201_ г.

10. Предусмотренная настоящим государственным контрактом работа, включая ее этапы, выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

12. Отчетные документы и материалы представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока исполнения работы (этапа работы), указанного в календарном плане.


11. Датой исполнения научно-исследовательской работы считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

13. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __(сроки из календарного плана)__201__ г.


V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ


14. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности к сдаче результатов НИР не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до срока, предусмотренного календарным планом.

Извещение о готовности к сдаче НИР должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя и к нему должны прилагаться следующие документы:

акт сдачи-приемки выполненных работ в трех экземплярах;

три комплекта отчетной документации, научно-технической и другой продукции, предусмотренной условиями настоящего Государственного контракта;

три комплекта электронных копий отчетной документации, научно-технической и другой продукции, предусмотренной условиями настоящего Государственного контракта, выполненные на компакт-дисках (или других носителях), с указанием на них номера Государственного контракта, номера этапа и наименования документации (продукции);

дистрибутивы разработанных (доработанных) в рамках настоящего Государственного контракта программ для ЭВМ на электронном носителе, исходные тексты программ на бумажном и электронном носителе и заполненную форму заявления на государственную регистрацию программ для ЭВМ со всеми приложениями, согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 324;

форму №1 «по учету сведений о результате научно-технической деятельности (объекте учета), полученном за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы гражданского назначения», утвержденную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 736, на бумажном и электронном носителях.


15. Заказчик осуществляет приемку представленных результатов НИР на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании и Календарном плане.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 14 Государственного контракта, обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю замечания по представленным отчетным материалам или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результатов НИР.

16. При наличии замечаний по результатам рассмотрения отчетных материалов по НИР Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их получения от Заказчика обязан устранить замечания и представить Заказчику откорректированные отчетные материалы по НИР.

После получения от Исполнителя откорректированных отчетных материалов по НИР Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю замечания по представленным отчетным материалам по НИР или мотивированный отказ от приемки результатов НИР.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний, выявленных в ходе приемки результатов НИР, и получения исправленных комплектов отчетной документации, научно-технической и другой продукции предусмотренной условиями настоящего Государственного контракта.


VI. Стоимость работ и порядок расчетов


17. 3а выполнение НИР в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта Заказчик уплачивает Исполнителю __________________ (______________) рублей в соответствии с Протоколом согласования цены НИР (Приложение № 3 к Государственному контракту).

Работы, выполняемые по настоящему Государственному контракту, финансируются из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по разделу 04, подразделу 11, целевой статье 1007600, виду расходов 015, налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.


18. Цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законом.

В общую стоимость Государственного контракта входят расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, а также другие обязательные платежи, налоги и сборы в Российской Федерации.

19. Авансовый платеж в размере 30 % (Тридцать процентов) от стоимости НИР в сумме ___________________________ (_______________________) рублей производится Заказчиком после подписания Государственного контракта и предоставления Исполнителем договора обеспечения в пользу Заказчика в соответствии с разделом XII настоящего Государственного контракта на основании оригинала счета, выставленного Исполнителем.

Оплата стоимости каждого этапа НИР производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления оригинала счета Исполнителя, выставленного на основании подписанного акта сдачи-приемки работ (этапа работ) с учетом ранее выплаченного аванса.


VII. Права Сторон на результаты НИР


20. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР), подлежат отражению в отчетной документации.

21. Права Исполнителя и Заказчика на результаты НИР, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами IV части Гражданского кодекса Российской Федерации.

22. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

23. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права, либо обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации. При этом затраты, понесенные Исполнителем в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц входят в цену настоящего Государственного контракта.


При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов работ, разрешаются по соглашению Сторон.

24. Если иное не предусмотрено Государственным контрактом, Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.


VIII. Условия конфиденциальности


25. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

26. Результаты НИР предназначены исключительно для использования Заказчиком и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Заказчика.


IX. Санкции


27. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Государственного контракта.

28. При нарушении сроков сдачи выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от цены Государственного контракта, за каждый день просрочки.

29. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.


X. Обстоятельства непреодолимой силы

30. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему государственному контракту.


31. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место.

32. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующие письменные свидетельства и акты органов государственной власти Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательства.


XI. Рассмотрение и разрешение споров


33. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.


XII. Обеспечение исполнения Государственного контракта


34. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Государственному контракту Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту в форме договора поручительства.

35. Договор поручительства ______________(номер, дата заключения)

36. Срок действия договора поручительства ___ ________________

37. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту составляет: 30 % от цены Контракта, а именно __________________ (_______________________) рублей.

38. Заказчик имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту в случае не исполнения, либо не надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту.



XIII. Дополнительные условия


39. При уменьшении доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на 201_ год, Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Государственному контракту, установив новые сроки, а если необходимо, и другие условия Государственного контракта, путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту.

40. Расторжение Государственного контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

41. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

42. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3 (трех) дневный срок.

43. К настоящему Государственному контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы;

Приложение № 2 - Календарный план выполнения научно-исследовательской работы;

Приложение № 3 - Протокол согласования цены.


XIV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Федеральное агентство воздушного транспорта

125993, г. Москва, А-167, ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 37, к.2

ИНН/КПП 7714549744/771401001

л/с 03731001070 в УФК по г. Москве р/с 40105810700000010079

в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044583001


Исполнитель:

Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей»)

121471, г. Москва, ул. Верейская,д. 41. ИНН 7731084175; КПП 997850001;


ОАО БАНК ВТБ, г. Москва, Расчетный счет №40702810600030003437,

К/с 30101810700000000187, БИК 044525187


Заказчик:

Руководитель Федерального

агентства воздушного транспорта


___________________________А.В. Нерадько


«____»_____________________201 г.

Исполнитель:

Первый заместитель генерального

конструктора - заместитель генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»


____________________________П.А. Созинов


«____»______________________201 г.